简单的施工协议书

简单的施工协议书

在学习、工作生活中，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议是解决纠纷的保障。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的简单的施工协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

简单的施工协议书1

免责声明：

为就建筑项目进行施工，承包商（以下简称“承包商”）和业主（以下简称“业主”）必须在施工期间以书面形式签订上述协议书，才可开始建筑施工。此协议书被认为是业主和承包商在开工前的法律协议。它规定了各自的权利、责任和义务，并保护了双方的权益。其中包括但不限于：

1、安全

承包商将确保所需的所有安全设备和措施都得到了配备，并遵守当地安全法规及其他法律要求。

2、保修

对于建筑施工中的任何缺陷或错误，承包商应尽力予以纠正并保证施工的`正确性。

3、保险

业主和承包商应根据当地法律的规定购买必要的建筑施工保险，并将其保险证明提交给另一方。此保险将覆盖建筑物的所有损失、损害和意外事故。

4、支付

业主将根据合同约定定期支付给承包商施工款项。

5、纠纷解决

如果发生纠纷，承包商和业主应先通过善意协商解决。如果没有解决纠纷，任何纠纷都应提交给当地法院解决。

本协议书在签署后立即生效，并自动续签，除非一方在通知对方后30天内提前终止。

承包商：_____________________________

业主：_____________________________

日期：_____/_____/_____

简单的施工协议书2

甲方：

乙方：

本工程于20xx年月日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程项目

工程概况工程名称：xxxxxx

工程地点：xxxxxx

工程内容：路面沥青摊铺

工程数量：

工期

合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的'，乙方不承担延期责任。

工程质量

按国家标准为合格工程。

单价及工程量

.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/㎡，粘油层为xxxx元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。

.2甲方BU支付乙方设备进场费用xx万元，设备出场费用乙方承担。

承包方式包工包料。

第二条图纸

甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。

第三条甲方职责

开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。

甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。

涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。

第四条乙方责任

乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。

乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。

第五条工程质量标准和等级

本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。

由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。

第六条安全责任

乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。

第七条材料、设备供应

本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。

本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。

各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。

第八条工程量

工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。

第九条付款方式

工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，xx个工作日内一次性无息付清余款。

在甲方向乙方支付合同价款前xx个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。

第十条工程验收

沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。

第十一条质保期限

该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。

第十二条合同终止和解除

双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。

第十三条违约责任

1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

1甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。

第十四条争议解决

本合同履行中发生争议，双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条附则

1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。

1本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

签约日期：

简单的施工协议书3

发包方（简称甲方）：

承包方（简称 ……此处隐藏8735个字……第三十八条第三项规定：用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的.，劳动者可以解除劳动合同。并按第四十六条第一项规定，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

简单的施工协议书14

甲方：

乙方：

第一条合伙宗旨：共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。

第二条合伙经营项目和范围：合伙承包运作定南县鹅公镇大凤等六个村土地整理项目。

第三条合伙期限

合伙期限为半年，自20__年5月01日起，至20__年11月31日止。

第四条出资额、方式、期限

1、合伙人___以人民币现金方式出资，计人民币——————万元。

合伙人—————————以人民币现金方式出资，计人民币———————万元。

合伙人以人民币现金方式出资，计人民币——————万元。

2、合伙人的出资，于__年__月__日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失，其他合伙人如出资补齐合伙资金，则差额股份归出资人所有。

3、本合伙出资共计人民币————————万元。合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第五条盈余分配与债务承担

1、盈余分配，以出资份额为依据，均分。

2、债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以合伙人的出资份额为据，均担。

第六条入伙、退伙、出资的转让

1、入伙：

①需承认本合同；

②需经合伙人同意；

③执行合同规定的权利义务。

2、退伙：

①需有正当理由方可退伙；

②不得在合伙不利时退伙；

③退伙需提前二个月告知合伙人并经合伙人同意；

④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；

⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。

第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利

1、合伙共同行使的权利

①对外订立合同；

②购进常用货物及工程用材料；

③支付合伙债务；

其他涉及经营的重大事项。

2、___为合伙负责人。其权限是：

①对合伙事务进行日常管理；

②落实工程质量、进度；

③代表合伙对外协调。

④资金调用的决定权。

3、其他合伙人的权利：

①参与合伙事业的管理；

②听取合伙负责人开展业务 情况的报告；

③检查合伙账册及经营情况；

④共同决定合伙重大事项。

第八条禁止行为

1、未经合伙人同意，禁止合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3、禁止合伙人再加入其他合伙。

4、禁止合伙人与本合伙签订合同。

5、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条合伙的终止及终止后的事项

1、合伙因以下事由之一得终止：

①合伙期届满；

②全体合伙人同意终止合伙关系；

③合伙事业完成或不能完成；

④合伙事业违反法律被撤销；

⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合伙终止后的'事项：

①合伙人共同清算；

②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；

③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条 争议的解决方式

合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十三条其他

第十四条本合同正本一式叁份，合伙人各执壹份。

甲方：

乙方：

20__ 年 月 日

简单的施工协议书15

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。

第一条：工程地点及工作内容：

1、工作地点：范县杨集乡。

2、工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。

第二条：工程质量：

按甲方要求施工，保证工程质量。

第三条：双方的义务和责任。

（一）甲方的义务和责任。

1、负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量；

2、丈量工程量，计量和支付工程款；

3、积极要求项目经理部协调处理地方关系。

（二）乙方的义务和责任。

1、100%；

2、乙方每台车配备两名熟练的'操作手，持证上岗；

3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工；

4、乙方维修和保养好设备，不得误工；

5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责；

6、负责设备的进退场费（包括设备运输费）；

7、负责所属施工人员的食宿；

8、结算工程款时向甲方提供部分发票；

第四条：工程款的计量和支付。

1、260。00元计价。

2、甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价

第五条：因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。

第六条：其它

1。本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

2。本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

3。本协议自签字之日起生效。

4。本协议工程款结清后自行失效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_____年____月____日